Договор поставки

г. Москва                                                                                  «___» _____________  2009 г.

ООО  «ТрейдБетон» (РФ, г. Москва), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора  Дерендеева Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны  и ______________________________(РФ, г. Москва),  именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора ____________________________________, действующего  на основании Устава,  с другой стороны,  именуемые далее «Стороны», заключили настоящий договор о ни­жеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять  и оплатить бетон товарный, раствор (далее товар) в ассортименте, с качеством соответствующим требованиям, перечисленным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору). При этом Поставщик осуществляет поставку товара по ценам, ука­занным в Протоколе согласования договорных цен (Приложение № 2 к Договору).

1.2. Датой поставки является дата подписания Товарно-транспортной накладной (ТТН) в момент приемки товара  Покупателем от Поставщика.                                                          

1.3. Товар становится собственностью Покупателя с момента подписания ТТН. Риск случайного повреждения или уничтожения товара  до его приемки Покупателем несет Поставщик.

2. Сроки и порядок поставки товара

2.1. Товар поставляется в сроки, в количестве и в ассортименте, указан­ные в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) на основании Заявки Покупате­ля на поставку (отгрузку) товара (Приложение № 3 к Договору). Заявка подается Поставщику не позднее, чем за 1 сутки до предполагаемой поставки, в письменном виде по факсу со штампом  ответственного лица.  Покупателя, подписанной ответственным лицом,  и содержащей наименование и марку товара, требуемую подвижность, количество, дату и время начала поставки, адреса объектов и интервал движения транспорта. Если в заявке отсутствуют какие-либо сведения, повлекшие за собой проблемы, связанные с приемкой бетона на объекте Покупателя, Поставщик имеет право не принимать эти претензии у Покупателя.

2.2. Минимальная норма отгрузки товара - 7 м³.

2.3. Товар (готовые бетонные смеси и раствор) поставляются Покупателю на Объект специализированным транспортом (АБС), предназначенным для доставки бетонной смеси и раствора. (Применяемые способы транспортировки должны исключать возможность попадания в них атмосферных осадков, нарушения однородности, потери цементного раствора, а также обеспечивать предохранение смеси в пути от воздействия ветра и солнечных лучей).

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Покупатель оплачивает поставленную партию товара по ценам, уста­новленным в Протоколе согласования договорных цен (Приложение № 2 к Договору) после их приемки не позднее 3  календарных дней с момента подписания ТТН на основании счёта, выставленного в адрес Покупателя. Моментом оплаты по договору является дата поступления  денежных средств на расчетный счет Продавца. В случае несвоевременной оплаты товара, Покупателю будут начисляться пени в размере 0,2%,по ставке рефинансирования ЦБ РФ, за каждый день просрочки..   Цены на товар, указанные в Протоколе согласования договорных цен, включают в себя стоимость товара, доставки на Объект, НДС 18 %. В случае доставки товара при неполной загрузке АБС, предназначенного для доставки бетонной смеси и раствора, Покупатель доплачивает Поставщику стоимость доставки в количестве 500 рублей,  за каждый недогруженный до нормы м. куб. товара. (Указывается в ТТН).

3.2. Цены на товар, указанные в Протоколе согласования договорных цен (Приложение № 2 к Договору), не фиксируются. В случае удорожания продукции и стоимости доставки, Покупатель уведомляется в письменной или устной форме. 

3.3. По истечении срока, указанного в п. 3.2, Стороны заключают новый Протокол согласования договорных цен (Приложение № 2 к Договору) путем подписания
дополнительного соглашения к Договору. В случае, если любая из Сторон не принимает предложенные новые цены, то Договор расторгается в одностороннем порядке.

4. Обязанности Сторон:

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Осуществить поставку товара  в точном соответствии со Спецификацией путем передачи товара  на объекте, с обязательным оформлением ТТН.

4.1.2. Обеспечить поставку товара по  ассортименту, комплектности, в соответствие со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), по утвержденным в Протоколе договорным ценам, в количестве, указанном в Заявке на поставку (Приложение № 3 к Договору), в установленные в п. 2.1. сроки .

4.1.3. Обеспечить качество поставляемых товаров согласно ГОСТ 7473-94. Все поставляемые товаров должны соответствовать Спецификации.

4.1.4. Поставщик отвечает за отсутствие прав третьих лиц на товар, а также за то, что товар не является предметом залога, спора, и не находятся под арестом.

4.2. Покупатель обязан:

4.2. 1 . Принять товар  по ТТН.                                                                                 

4.2.2. Произвести оплату поставленных товаров в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3. Полный отказ от заявки Покупатель имеет право произвести в будние дни за 1 день  до планируемого начала поставки, а в воскресные и праздничные дни - до 14-00 предпраздничного рабочего дня. Поставщик обязуется не начинать отгрузку товара без устного предварительного согласования с ответственным лицом Покупателя непосредственно перед началом поставки.

• 4.4. Покупатель обязан:

4.4.1. своевременно подавать заявку с указанием необходимых сведений согласно п. 2.1;

• 4.4.2. содержать подъездные пути в пунктах выгрузки, а также разгрузочные площадки в исправном состоянии, обеспечивающем в любое время осуществление перевозок, беспрепятственное и безопасное движение и свободное маневрирование автомобилей;
• 4.4.3. обеспечивать промывку смесительных барабанов АБС без слива загрязненной жидкости на территории стройплощадки;
• 4.4.4. обеспечивать очистку, мойку колес автомобилей, работающих на строительной площадке при выезде с территории строительства.
• 4.4.5. предоставлять на объекте Покупателя водителям и другим представителям Перевозчика для служебного пользования телефонную связь;
• 4.4.6. обеспечить принятие товара, поставляемого в соответствии с настоящим Договором;
• 4.4.7. В случае отказа от приемки товара на объекте, Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика и совместно с ним, а также водителем автомашины составить и подписать акт с указанием причин отказа приемки материалов;
• 4.4.8. Представитель Поставщика обязан прибыть на объект по телефонному вызову (телефонограмме) Покупателя в течение дня, либо передоверить свои функции водителю.

4.5. Покупатель обязуется своевременно производить оплату поставляемого товара.

• 5. Приемка по качеству и количеству

5.1. Приемка поставляемого товара по количеству и качеству осуществля­ется полномочными представителями Сторон в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора. Сдача и приемка поставляемых товаров оформляется ТТН, которые подписываются полномочными представителями и заверяются печатями сторон.

5.2. Покупатель имеет право осуществлять лабораторные пробы на качество поставляемого бетона и раствора самостоятельно на объектах. Все образцы, отобранные для испытания, должны быть промаркированы с указанием даты поставки, с наименованием Поставщика, производителя, № накладной, № АБС и с подписью водителя.

5.3. Прием товара (бетона товарного и раствора) осуществляется непосредственно на Объекте по объему. Покупатель имеет право проводить контрольную проверку количества (мерной емкостью) и качества бетонной смеси в соответствии с нормами ГОСТ 7473-94  и  ГОСТ 10181.0-ГОСТ10181.4.

5.3.1. В случае поставки товара, качество которого  вызвало сомнения у ответственного лица на объекте Покупателя, последний обязан предоставить аргументированный отказ от приемки; в таком случае данный товар будет заменен Поставщиком за свой счет. В случае, если Поставщик докажет Покупателю, что поставленный товар был соответствующего качества, Покупатель обязуется возместить Поставщику все расходы, связанные с этим инцидентом.

• 5.3.2. В случае поставки товара, количество которых вызвало сомнения у ответственного лица на объекте Покупателя, немедленный вызов представителя Поставщика обязателен. Стороны, через своих представителей производят контрольные замеры в процессе поставки товара мерной емкостью. Результаты замеров заносятся в акт, подписанный указанными представителями, и являются бесспорными. Стороны, используя результаты замеров, путем переговоров устанавливают размер недогруза по партии товара.
• 5.3.3. Результаты приема сравниваются с данными, указанными в ТТН. В случае совпадения результатов приема с данными ТТН, ответственное лицо Покупателя расписывается в ТТН и ставит штамп Покупателя.
• 5.4. Товар считается принятыми с момента поставки на объект Покупателя и подписания товарно-транспортной накладной (ТТН) ответственным лицом на объекте Покупателя.
• 5.5. Время разгрузки АБС на объекте- семи -десяти кубового-60 минут. Время простоев, отмеченное уполномоченным лицом на объекте в ТТН, оплачивается 800 руб. за каждый час простоя.

• 6. Ответственность Сторон

6.1. В случае доказанной недопоставки товара, некомплектности и поставки товаров ненадлежащего качества, Покупатель вправе отказаться от оплаты недопоставленных и не соответствующих качеству, согласно ГОСТу, товара, а если товар оплачен, то требовать от Поставщика возврата уплаченных сумм. В случае предварительной оплаты товара Поставщик не вправе удерживать товар в порядке ст. 359, 360 ГК РФ.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие внешние и чрезвычайные события или действия, которые признаются обстоятельствами непреодолимой силы гражданским законодательством РФ.

7.2. При наступлении и прекращении указанных в п. 7.1. обстоятельств, Сторона по договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по договору, должна незамедлительно известить об этом другую сторону в письменной форме.

7.3. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят переговоры с целью выявления приемлемых для них альтернативных способов исполнения договора и достижения соответствующей договоренности.

8. Прочие условия

8.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до «___»   ____________  2010 г. или до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Покупатель имеет право расторгнуть Договор досрочно в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

- нарушения сроков поставки либо не предоставления товара в оговоренные Сторонами сроки;

- в случаях, предусмотренных в п. 3.3 Договора;

- несоблюдения Поставщиком требований по качеству и количеству товара.

8.3.         Поставщик вправе расторгнуть Договор в случаях:

- нарушения сроков оплаты Покупателем по Договору более чем на 10 календарных дней.

• 8.4. При расторжении Договора в соответствии с вышеизложенным п. 8.2, то Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с даты вручения уведомления о расторжении Поставщику.
• 8.5. Покупатель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в любое время в одностороннем внесудебном порядке (п. З ст.450 ГК РФ) с возмещением Поставщику только и исключительно стоимости поставленных им (до момента; решения об отказе от исполнения договора) товара.
• 8.6. Поставщик вправе передать свои права по Договору третьим лицам: (в том числе, но не ограничиваясь этим, права требования) только с письменного согласия Покупателя.
• 8.7. Любая договоренность между Покупателем и Поставщиком, влекущая за собой новые обязанности по настоящему Договору, должна быть подтверждена Сторонами в письменной форме дополнительного соглашения к настоящему Договору. Все дополнения и изменения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

8.8. Недействительность любого из положений Договора, признанная решением судебных органов, не влечет за собой недействительность Договора в целом

8.9. Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в течение 10 дней при изменении банковских реквизитов, адреса и сведений о государственной регистрации.

8.10. Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

8.11. Все споры по настоящему Договору подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

8.12. Приложения к договору:

- Спецификация (приложение № 1)

- Протокол согласования договорной цены (приложение №2)

- Форма заявки на поставку (приложение №3)

9. Местонахождение, реквизиты и подписи сторон:

Поставщик:                                                                               Покупатель: